Категории классификатора: |
4540172 Обшивка стен и кровли выработок листовой сталью |
||
Дата публикации: | 15.03.2017 14:55 | ||
Сроки поставки: |
22.05.2017 - 30.11.2017 Сроки выполнения работ: дата начала выполнения Работ – дата заключения Сторонами Договора; дата окончания выполнения Работ – не позднее 30.11.2017. (Участник вправе предложить иной, более короткий срок окончания выполнения Работ по Договору). |
||
Почтовый адрес заказчика: | г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3 | ||
Местонахождение заказчика: | 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3 | ||
Контактное лицо: | Ноздрина Тамара Константиновна, тел.+7 (495) 627-94-13, ntk@so-ups.ru | ||
Конкурсная комиссия: | Центральная закупочная комиссия АО «СО ЕЭС», созданная приказом ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» от 24.11.2006 № 372 | ||
Требования к участникам: |
Участником открытого одноэтапного конкурса может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель - субъекты малого и среднего предпринимательства. Претендовать на победу в
конкурсе могут Участники конкурса, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям: а) соответствие Участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим исполнение обязательств, являющихся предметом Договора. б) непроведение ликвидации Участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; в) неприостановление деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Конкурсной заявки; г) представление сведений, предусмотренных п. 5.1.4 Конкурсной документации; д) отсутствие у Участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 % (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; е) отсутствие у Участника конкурса – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – Участника конкурса судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; ж) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике конкурса, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника конкурса – юридического лица; з) наличие у Участника конкурса за последние 5 (Пять) лет опыта выполнения аналогичных предмету Договора и сопоставимых по объему работ, стоимость которых составляет не менее чем 20 % (Двадцать процентов) от начальной (предельной) цены Договора, заключаемого по итогам конкурса; и) Участник конкурса является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». |
||
Комплект конкурсной документации: | Конкурсная документация может быть получена через Торговую площадку информационно-аналитическая и торгово-операционная система «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo» | ||
Конкурсная документация: | |||
Порядок предоставления конкурсной документации: | Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте системы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки. | ||
Обеспечение конкурсных заявок, кроме банковских гарантий: |
Обязательства Участников, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой в размере 2 % (Двух процентов) от начальной (предельной) цены Договора без учета налогов, что
составляет 242 807 (Двести сорок две тысячи восемьсот семь) рублей 85 копеек. Участник вместо соглашения о неустойке вправе предоставить по своему выбору иное обеспечение исполнения обязательств, связанных с подачей Конкурсной заявки: внести денежное обеспечение на расчетный счет Организатора конкурса или предоставить Организатору конкурса банковскую гарантию на условиях, предусмотренных разделом 7 Конкурсной документации. Любое обеспечение Конкурсной заявки представляется Участником в размере 2 (Двух) % от начальной (предельной) цены Договора без учета налогов, что составляет 242 807 (двести сорок две тысячи восемьсот семь) рублей 85 копеек. |
||
Конкурсные заявки: |
Документы, входящие в Конкурсную заявку и составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом. Все суммы денежных средств в документах, входящих в Конкурсную заявку, должны быть выражены в российских рублях. |
||
При выборе победителя учитывается: | Цена без НДС | ||
Место вскрытия конвертов: | Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru). | ||
Дата окончания подачи заявок: | Вскрытие конвертов с заявками состоится 05.04.2017 в 09:00 по московскому времени. | ||
Дата рассмотрения заявок: | 19.04.2017 09:00 | ||
Место рассмотрения заявок: | г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2 | ||
Дата и время подведения итогов: | 19.04.2017 09:00 | ||
Место подведения итогов: | г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2 | ||
Критерии выбора победителя и сроки заключения договора: |
Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и конкурсной заявке которого на основании результатов окончательной оценки и
сопоставления конкурсных заявок присвоен первый номер. Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заключается в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента подведения итогов конкурса. |
||
Лимитная (начальная) цена закупки: | Лот № 1. 12 140 392,25 руб. (цена без НДС) | ||
Переторжка: | Организатор конкурса имеет право воспользоваться правом на проведение переторжки. | ||
Поставщик не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков
Организатором установлено требование об отсутствии сведений о участнике процедуры в реестр недобросовестных поставщиков. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется
организатором самостоятельно
:
|
Да | ||
Участие субъектов малого и среднего предпринимательства
Организатором проводится процедура, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Проверка на соответствие критериям отнесения к субъектам малого и
среднего предпринимательства осуществляется организатором самостоятельно
:
|
Участниками данной закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | ||
Дополнительная информация по тендеру о конкурсе: |
Начальная (предельная) цена Договора, заключаемого по результатам конкурса, составляет 12 140 392 (Двенадцать миллионов сто сорок тысяч триста девяносто два) рубля 25 копеек, без учета НДС
(18%), в том числе: - стоимость работ по капитальному ремонту кровли здания АО «СО ЕЭС» по адресу: г. Хабаровск, пер. Сормовский, 3А, Литер А составляет 9 860 132 (девять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч сто тридцать два) рубля 06 копеек; - стоимость работ по реконструкции здания АО «СО ЕЭС» по адресу: г. Хабаровск, пер. Сормовский, 3А, Литер А в части создания внутреннего водостока составляет 2 280 260 (два миллиона двести восемьдесят тысяч двести шестьдесят) рублей 19 копеек. Порядок оплаты: в соответствии с проектом Договора (раздел 4 Конкурсной документации). |
||
Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг: | Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Сормовский, д. 3а | ||
Программа закупок: | Заявка № 6350848 | ||
Выгрузка на ОС: |
|
||
Дата последнего редактирования: | 15.03.2017 14:44 | ||
Информация о подписи: | Подписано ЭП | ||
Участие в процедуре
Требования к участию: Авторизуйтесь в системе |